Извещение о проведении запроса котировок №08- 093




Скачать 193.03 Kb.
НазваниеИзвещение о проведении запроса котировок №08- 093
Дата конвертации27.05.2013
Размер193.03 Kb.
ТипДокументы

Извещение о проведении запроса котировок № 08- 093.


размещение заказа на выполнение проекта реконструкции 1-го этажа административного здания под участковую больницу в с. Ларино со стационаром на 25 коек и поликлинику площадью 792,5 м2.

Уполномоченный орган по осуществлению функции по размещению заказов для муниципальных заказчиков – МУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом Уйского муниципального района» (далее «уполномоченный орган») осуществляет размещение заказа на выполнение проекта реконструкции 1-го этажа административного здания под участковую больницу в с. Ларино, способом запроса котировок, за счёт средств местного бюджета.

Заказчик – МЛПУЗ «Уйская ЦРБ Челябинской области», 456470 с. Уйское, ул. Балмасова, 20 а.

Наименование работ: выполнение проекта реконструкции 1-го этажа административного здания под участковую больницу в с. Ларино со стационаром на 25 коек и поликлинику площадью 792,5 м2. Смета на проектные и изыскательские работы, задание на проектирование, акт технического осмотра нежилого административного здания с. Ларино, ул. Октябрьская, 12а – прилагаются.

Начальная (максимальная) цена контракта – 413354.00 рублей. Цена предлагаемой работы должна быть указана в рублях с учетом всех затрат, в том числе расходов на перевозку, разгрузку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Место выполнения работ: Уйский район, с. Ларино, ул. Октябрьская, 12а.

Срок выполнения работ: до 15 июля 2008 года.

Источник финансирования – местный бюджет.

Форма оплаты товара – безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчётный счёт подрядчика по факту выполненных работ, допускается предоплата в размере 30%.

В случае Вашего согласия принять участие в данной котировке, просим предоставить указанную заявку (котировку цен) по адресу уполномоченного органа: 456470, Челябинская область, Уйский район, село Уйское, ул. Дорожников, 24, МУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом Уйского муниципального района», тел. 8(35165) 2-30-40, 3-27-96.

Срок предоставления котировочной заявки до 16 час. 00 мин. 23 июня 2008 года (время местное, не менее 7-и рабочих дней с момента объявления котировки).

Каждый поставщик- претендент имеет право предоставить только 1 (одну) котировку цен, которая не может быть впоследствии изменена.

Котировочная заявка подается в письменной форме или в форме электронного документа

(в т.ч. факсимильного) в срок, указанный в запросе котировок.

С победителем, не ранее чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола, будет заключён муниципальный контракт.


Приложение №1: котировочная заявка.

Приложение №2: смета на проектные и изыскательские работы.

Приложение №3: проект муниципального контракта.


И.о.председателя МУ «Комитет по управлению

муниципальным имуществом Уйского муниципального

района» Векшин В.М.


Приложение № 1

Председателю МУ «Комитет по управлению

муниципальным имуществом Уйского муниципального района» Векшину В.М.

Котировочная заявка

размещение заказа на выполнение проекта реконструкции 1-го этажа административного здания под участковую больницу в с. Ларино со стационаром на 25 коек и поликлинику площадью 792,5 м2.

Наименование поставщика:______________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(адрес местонахождения, банковские реквизиты, ИНН/КПП, тел./факс., фамилия, имя, отчество руководителя)

Настоящей заявкой мы соглашаемся выполнить указанные ниже заказы в указанных объемах, по указанным ценам, в соответствии с условиями, изложенными в запросе котировок.

Заказчик – МЛПУЗ «Уйская ЦРБ Челябинской области», 456470, с. Уйское, ул. Балмасова, 20 а.

Наименование работ: выполнение проекта реконструкции 1-го этажа административного здания под участковую больницу в с. Ларино со стационаром на 25 коек и поликлинику площадью 792,5 м2. Смета на проектные и изыскательские работы, задание на проектирование, акт технического осмотра нежилого административного здания с. Ларино, ул. Октябрьская, 12а – прилагаются.

Начальная (максимальная) цена контракта – 413354.00 рублей. Цена предлагаемой работы должна быть указана в рублях с учетом всех затрат, в том числе расходов на перевозку, разгрузку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Место выполнения работ: Уйский район, с. Ларино, ул. Октябрьская, 12а.

Срок выполнения работ: до 15 июля 2008 года.

Источник финансирования – местный бюджет.

Форма оплаты товара – безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчётный счёт подрядчика по факту выполненных работ, допускается предоплата в размере 30%.




Наименование товара (работ и услуг)

Срок выполнения

работ

Место выполнения работ

Предложенная сумма, включая НДС (руб.)

1


Выполнение проекта реконструкции 1го этажа здания под участковую больницу в с. Ларино.













Итого:











Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

_________________________________ М.П. __________________________________

(должность) (подпись, расшифровка подписи)

Приложение №2.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ


«Реконструкция 1-го этажа здания под участковую больницу с. Ларино

со стационаром на 25 коек и поликлинику»





п.п.

Перечень основных требований

Основные исходные данные и требования

1

2

3

1

Месторасположение проектируемого объекта

с. Ларино, Уйского района, Челябинской области

ул. Октябрьская, 12а

2

Заказчик

МЛПУЗ «Уйская ЦРБ Челябинской области»

3

Генеральный проектировщик

По итогам котировки

4

Основание для проектирования




5

Стадия проектирования

Рабочий проект

6

Вид строительства

Реконструкция

7

Основные показатели помещений, их назначение

Участковая больница со стационаром на 25 коек и поликлинику

8

Основные требования к конструктивным решениям, материалам несущих конструкций и внутренней отделке

На основании технического задания на реконструкцию

9

Основные требования к инженерному оборудованию

1. Внутреннее отопление (раздел ОВ) согласно технического задания от котельной с. Ларино

2. Вентиляция (раздел ОВ) согласно СниП согласно технического задания.

3. Внутреннее ХГВС ( раздел ВК) согласно технического задания.

10

Основные требования к электротехнической части

1. Электроснабжение и освещение (раздел ЭМ) согласно технического задания на основании расчета мощности нагрузки.

11

Основные требования к пожарно-охранной сигнализации

Согласно требований существующих норм и ППБ.

12

Требования к архитектурно-строительным и объемно-планировочным решениям

Ситуационный план, план благоустройства, план планировки помещений и эскиз фасада согласовать с Заказчиком.

13

Для предоставления в экспертизу ПСД реконструкции разработать разделы

ОВОС, ГО и ЧС, противопожарные мероприятия, теплоэнергетический паспорт.

14

Разработка сметной документации

В базисном уровне цен на 01 января 2000г.

15

Указания о согласованиях

Согласно требованиям СниП 11-01-95



А К Т


технического осмотра нежилого административного здания

конторы с. Ларино, Уйского района, Челябинской области по адресу:

с. Ларино, ул. Октябрьская, 12 а


1. Характеристика здания:

1.1. Общие данные:

Год постройки - год.

Площадь земельного участка фактическая - 3000,9 кв.м


Площадь земельного участка застроенная - 1033,3 кв.м

Незастроенная площадь замощения - 800,0 кв.м

Незастроенная площадь под зелеными насаждениями - 1167,6 кв.м

Кубатура здания - 5960,0 куб.м

Этажность здания - 2 этажа

Высотные отметки этажа - 3,3 м


1.2. Характеристика конструктивных элементов:


Фундамент – бетонные ленточный блочный

Стены наружные – кирпичные, шлакоблочные

Стены внутренние - кирпичные, шлакоблочные

Перегородки – кирпичные, шлакоблочные


Междуэтажное перекрытия – железобетонные плиты

Кровля – стропильная, асбоцементные листы

Полы – деревянные

Проемы оконные – двойные деревянные

Проемы дверные – деревянные филенчатые


1.3. Инженерно-коммунальное обеспечение здания:


Внутреннее отопление – центральное от ТЭЦ

Водопровод – от городской сети

Горячее водоснабжение – нет

Внутренняя канализация – общесточная

Электроосвещение – скрытая проводка

Телефонизация – наружная проводка


2. Техническая характеристика существующего здания (объекта):




п.п.

Конструктивные элементы здания, инженерные сети здания

Краткое описание дефектов, износа, повреждений по зданию

Оценка комиссии

Предложения комиссии

1.

Фундамент

Трещины в швах между блоками без признаков увеличения осадочных деформаций

Удовлетв.

Нет

2.

Наружные стены

Имеются участки выветривания швов кладки, трещины в местах сопряжений со смежными конструкциями


Удовлетв.

Нет

3.

Внутренние стены

Удовлетв.

Реконструкция 1-го этажа

4.

Перекрытия

Отдельные глубокие трещины в местах опирания плит

Удовлетв.

Нет

5.

Кровля

Имеются трещины у АЦ листов. Протечки и просветы в отдельных местах.

Удовлетв.

Частичная замена АЦЛ

6.

Оконные проемы

Деревянные рамы оконных проемов рассохлись, перекошены, имеются отсутствие стекол, оконные короба не закреплены, шатаются. Имеются участки пораженные гнилью.

Неудовлетв.

Замена деревянных окон на окна ПВХ при реконструкции 1-го этажа

7.

Дверные проемы

Дверные полотна осели и имеют неплотный притвор по периметру.

Неудовлетв.

Замена дверей при реконструкции 1-го этажа

8.

П о л ы

Деревянные полы рассохлись. Лаги прогнили и имеются участки проломанных досок.

Неудовлетв.

Замена полов при реконструкции 1-го этажа

9.

Внутренняя отделка

Выпучивание и отпадения штукатурки. Шелушение малярного слоя.

Неудовлетв.

Отделка при реконструкции 1-го этажа

9.

Наружная теплотрасса

Нарушена теплоизоляция.

Текут задвижки в ТК.

Неудовлетв.



Замена и монтаж при реконструкции 1-го этажа

10.

Внутренняя система отопления здания

Трубы требуют 100% замены.

Замена чугунных регистров на радиаторы. Нет теплового узла.

Неудовлетв.

11.

Внутренняя система водоснабжения и канализации здания

Трубы ХВС и ВК требуют 100% замены. Сантехнические приборы отсутствуют. Нет узла ввода. Нет бойлера для ГВС. Нет трубопровода ГВС.

Неудовлетв.

12.

Внутренняя система электроснабжения

Не соответствует ПЭЭУ

Неудовлетв.









С М Е Т А


на проектные и изыскательские работы


Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательных работ:

рабочий проект на реконструкцию 1-го этажа здания под участковую больницу со стационаром на 25 коек и поликлинику по адресу: Челябинская обл., Уйский район, с. Ларино, ул. Октябрьская, 12а





п.п.

Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ

Обоснование стоимости по Сборнику цен на проектные работы

Расчет стоимости или объема СМР

авх


Стоимость в текущих ценах

(тыс. руб)

1

2

3

4

5

1

Реконструкция 1-го этажа административного здания под участковую больницу со стационаром на 25 коек и поликлинику площадью 792,5 м2

Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Объекты жилищно-гражданского строительства» от 2003г.

Табл. 3 п.4 главы 2 справочника

Кi=2,48 коэфф. инфляции

(письмо от 09.01.2008г. №ВБ-5/02)

К=0,35 понижающий коэффициент на реконструкцию в отдельном здании (разъяснения к справочнику);

К=1,08 районный коэфф.



(96,9+0,34*792,5)*

2,48*0,35*1,08



343,43



2




Разработка генпроекта, вертикальная планировка, работ благоустройства

(т.к. нет в таблице относительной стоимости разработки РП гр.16 табл.3)

2%

6,87


ИТОГО по смете: 350,30 тысяч рублей

ВСЕГО по смете с НДС 18%: 413354(четыреста тринадцать тысяч триста пятьдесят четыре) рублей


Приложение № 3.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____

на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд


с. Уйское «_____»_____________200__г.


______________________________________________________________________________, _________________________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________, действующего на основании _________________________________________________________________, с одной стороны, и _____________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице _____________________________________________________________________________, действующего на основании _________________________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:


  1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Настоящий контракт заключается по итогам проведенного конкурса (котировки), Протокол № ______ от _____________________200__г. победителем, которого стал «Подрядчик», либо решения о закупке из единственного источника.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.3. настоящего контракта и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы в соответствии с техническим заданием (приложение 1 к контракту):______________________________________

(указывается полное наименование работ)

____________________________________________________________________________

(далее - работы).

1.4. Предусмотренные настоящим контрактом работы выполняются в полном соответствии с _____________________________________________________________________________

(ТУ и другие документы, утвержденные

_____________________________________________________________________________.

или согласованные в установленном порядке, их номера и даты)


2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик имеет право:

2.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

2.1.2. Отказаться от исполнения контракта в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения контракта.

2.2. Подрядчик обязан:

2.2.1. День начала работ с «___» _____________ 200__г., окончание все работы в объеме и в сроки до «____» ______________ 200__г., и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем условиям настоящего контракта.

2.2.2. Выполнить работы из своих материалов, своими силами и средствами, т.е. собственным иждивением, согласно п.1 ст.704 ГК РФ.

2.2.3. Информировать Заказчика о заключении контракта субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему контракту, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ.

2.2.4. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения контракта имущества.

2.2.5. Предоставить срок гарантии нормального функционирования результатов работы в сроки, предусмотренные ГОСТами и ТУ, с даты подписания Сторонами акта сдачи - приемки или акта устранения недостатков, за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц.

2.2.6. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, устранить недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Получить обязательство муниципального бюджета и зарегистрировать настоящий контракт в реестре закупок для муниципальных нужд в соответствии со статьей 73 Бюджетного кодекса РФ.

2.3.2. При завершении работ (этапа работ) принять выполненные Подрядчиком работы по акту сдачи-приемки работ.

2.3.3. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим контрактом.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ предусмотренных настоящим контрактом определяется в размере _____

________________________________________________________________________________.

3.2. Аванс в размере ______%, если это условие предусмотрено аукционной документацией.

3.3. Смета, составленная Подрядчиком, утверждается Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего контракта.

3.4. Оплата оказанных услуг производится за счет выделенных Заказчику бюджетных средств в течение _________ дней с момента подписания акта приема-сдачи выполненных работ уполномоченными представителями сторон, и одновременного предоставления Заказчиком в Управление финансами Уйского муниципального района отчетных документов (__________________________________________________________________), предусмотренных Постановлением Губернатора Челябинской области от 17.10.2005г. № 394 «Об утверждении порядка учёта обязательств, подлежащих исполнению за счёт средств областного бюджета».

3.5. Стоимость работ на период действия контракта является фиксированной и пересмотру не подлежит.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.

4.2. Приемка объекта в эксплуатацию осуществляется Государственной приемочной комиссией или рабочей приемочной комиссией, назначаемой приказом ___________________________________________ в течение _____ после окончания работ.

В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего контракта Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику.

Подрядчик обязан в течение _______ со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет.

4.3. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в контракте.

4.4. Приемка выполненных работ осуществляется подписанием акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного обеими сторонами, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

4.5. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта сдачи - приемки или акта устранения недостатков. В случае выполнения работ отдельными этапами сдача - приемка выполненных работ осуществляется поэтапно.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых по контракту обязательств стороны несут имущественную ответственность:

а) за нарушение сроков (начала и окончания) выполнения работ Подрядчик уплачивает неустойку в размере 5% от стоимости невыполненных работ.

б) в случае обнаружения существенных недостатков в качестве выполненной работы, Подрядчик обязан устранить все выявленные недотатки за свой счет.

в) за просрочку передачи проектно-сметной документации и другой технической документации Подрядчику в сроки, установленные контрактом, Заказчик уплачивает штраф в размере _______ руб. за каждый день просрочки.

г) в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренных настоящим контрактом последний обязан уплатить Заказчику пеню в размере 2/300 ставки рефенансирования установленной Центральным банком Российской Федерации, за каждый день просрочки.

д) неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства.

е) уплата неустойки, пени, штрафов не освобождает стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по контракту.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему контракту; если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно - пожара, наводнения, землетрясения, а также постановлений правительства России и местных органов власти и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. При этом срок исполнения обязательств по данному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться, более трех месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий контракт, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до «____»________________200__г.

7.2. Отношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Разногласия, возникающие между Заказчиком и Подрядчиком при заключении, изменении и расторжении настоящего контракта рассматриваются в установленном порядке.

8.2. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются арбитражным судом Челябинской области.

8.3. Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному согласию сторон с обязательным составлением письменного документа.

8.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.

  1. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН




Подрядчик ____________________________________________

____________________________________________

р/с__________________________в _______________

К/с__________________________________________

ИНН________________, БИК ___________________,

ОКОНХ __________,ОКПО __________________.

Заказчик

_______________________________________________

_______________________________________________

р/с__________________________в __________________

К/с_____________________________________________

ИНН____________________, БИК __________________,

ОКОНХ __________,ОКПО _______________.









Подрядчик ________________ (_____________) Заказчик _________________ (______________)


М.П. М.П.


Данная типовая форма является проектом муниципального контракта

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Извещение о проведении запроса котировок №08- 093 iconК извещению о проведении запроса котировок
Изучив извещение о проведении запроса котировок от 14 ноября 2008 г. №170-1, предлагаем осуществить поставку
Извещение о проведении запроса котировок №08- 093 icon2010г. Извещение о проведении закупки товара способом запроса котировок цен
Условия исполнения государственного контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта,...
Извещение о проведении запроса котировок №08- 093 iconИзвещение о проведении запроса котировок №зкц-093-10 от 18. 05. 2010г
Место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона: 667000, г. Кызыл, ул. Ленина, д. 32, Мэрия...
Извещение о проведении запроса котировок №08- 093 iconИзвещение о проведении запроса котировок
Ставрополь, ул. Советская, 7, (далее – уполномоченный орган) объявляет о размещении заказа на выполнение ремонта автоматической пожарной...
Извещение о проведении запроса котировок №08- 093 icon6. Извещение о проведении запроса котировок №247 было размещено на сайте http//tpl admlr lipetsk ru в сети Интернет «05» октября 2010 г
Наименование предмета запроса котировок: поставка продуктов питания в 4 кв. 2010 года
Извещение о проведении запроса котировок №08- 093 iconИзвещение о проведении запроса котировок
УР, г. Глазов, ул. Кирова, 27, e-mail: muz-crb1@udm net, принято решение о размещении заказа путем запроса котировок с заключением...
Извещение о проведении запроса котировок №08- 093 iconИзвещение о проведении запроса котировок
Моу «Малеевская основная общеобразовательная школа» Льговского района Курской области, расположенное по адресу: 307744 Курская обл.,...
Извещение о проведении запроса котировок №08- 093 iconИзвещение о проведении запроса котировок
Комитет Ставропольского края по государственному заказу и ценовой политике (Уполномоченный орган), адрес: 355035, Ставропольский...
Извещение о проведении запроса котировок №08- 093 iconИзвещение о проведении запроса котировок
Извещение Запрос котировочных заявок о ценах на перевозку груза угля для нужд фку ик-43 гуфсин россии по Кемеровской области
Извещение о проведении запроса котировок №08- 093 iconИзвещение о проведении запроса котировок
Запрос котировок проводит федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©kk.docdat.com 2013
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница